工程的合同【最新3篇】

在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是虎知道为您带来的3篇《工程的合同》，如果能帮助到您，虎知道将不胜荣幸。

工程的合同 篇一

（甲方）发包人：

（乙方）承包人：

（甲方）委托（乙方）承包人建造厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

1.1依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方（丙方）新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。（乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设）

3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

4.1（甲方）发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向（乙方）提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，（甲方）发包人不得要求（乙方）承包人违反国家有关标准进行建造。

4.2（甲方）发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致（乙方）承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，（甲方）发包人应按（乙方）承包人所耗工作量向（乙方）承包人增付建造费用。

4.3在未签订合同签（甲方）发包人已同意，（乙方）承包人为（甲方）发包人所作的www．huzhidao.com各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

4.4（乙方）承包人应保护（甲方）发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经（甲方）发包人同意，（乙方）承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

5.1（乙方）承包人应按国家技术规范、标准、规程及（甲方）发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

5.2（乙方）承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

6.1在合同履行期间，（甲方）发包人要求终止或解除合同，（甲方）发包人应根据（乙方）承包人已进行的实际工作量支付赔偿给（乙方）承包人。

6.2（甲方）发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项（乙方）承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，（乙方）承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知（甲方）发包人。

6.3（乙方）承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于（甲方）图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，（乙方）承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

6.4合同生效后，（甲方）发包人要求终止或解除合同，（甲方）发包人应25%总造价款作为（乙方）承包人的赔偿。

7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，（乙方）承包人不得以次充好，任意用它品取代。

7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

7.5本合同经双方签章并在（乙方）承包人向（甲方）发包人支付工程质量保证金后生效。

7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

________年____月____日

工程承包合同 篇二

发包人：

（简称甲方）承包人：

（简称乙方） 甲方自愿将本户座落

石榴园发包给乙方管理收益，经甲方家庭成员同意，特与乙方平等、自愿协商一致，签定本合同。

一、果园土地四至范围：

二、承包期限________年，止。

三、年承包金额：，________年共计人民币（：元）。

四、付款方式： 甲方开收据给乙方收执。

五、约定条款：

1、合同期内甲方集体按果园土地面积所收费用由乙方经营所需需用由乙方承担支付。

2、合同期内若因承包产生纠纷，由甲方承担排除责任，确保乙方经营。

3、承包期内，乙方经营自主，管理收益。但合同期最后________年，乙方收果后不得修砍果树，将果树无条件交还甲方，果树自然死亡，甲乙双方互不追究责任。

4、合同期内若甲方或乙方不测亡故则由法定继承人履行本合同。

5、合同期内若国家依法征用本果园土地，土地补偿费归；补偿费归。若临时占地所给复耕费归乙方所有，乙方已交甲方需尚未到期的承包款甲乙双方重新核计由甲方退还乙方。固定设施补偿费谁投资归谁所有。

六、违约责任：本合同生效后，甲乙双方必须自觉履行，若违约，违约金元整（元），由违约方支付守约方，并赔偿给守约方造成的经济损失。

七、本合同一式三份，合同经甲乙双方签名盖印后生效，甲乙双方及代书单位各执一份。

甲方：乙方： 代书单位： 经办人：________年____月____日

工程合同 篇三

甲方：xxxxxxxxxx

乙方：xxxxxxxxxx

一、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

二、工程范围：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、工程概况：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

四、承包方式：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

五、工程付款方式：

1、按工程进度拔付工程款80%xxxxxx元。工程结束，工程劳务款一次性付清。

2、按工程总量的30%完成率支付工程款，总方量xxxxxx。30%为xxxxxx，拔款为xxxxxxxxxxx元；60%为xxxxxxxxx，拔款xxxxxxxxx元；90%为xxxxxxxxxxx，拔款为xxxxxxxxxx元。100%完成，全部一次性付清。

3、工程结束，工程劳务款一次性付清xxxxxxxxxx元。

六、工程结算方式：单价每平方米xxxxxxx元，工程结束按实际方量结算。

七、乙方按甲方要求施工，具体要求：xxxxxxxxxxxxxxxx。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程款结清后失效。

甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx

法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

以上内容就是虎知道为您提供的3篇《工程的合同》，能够帮助到您，是虎知道最开心的事情。